广药白云山生物医药与健康研发销售总部项目设计施工总承包
招标公告
根据2017-440160-73-03-015987批准，并且本工程具有资金证明，广州白云山医药集团股份有限公司现对广药白云山生物医药与健康研发销售总部项目设计施工总承包进行公开招标，选定承包人。
一、工程名称：广药白云山生物医药与健康研发销售总部项目设计施工总承包
二、招标单位：广州白云山医药集团股份有限公司
联系人： 谢工、覃工
联系电话： 020-66284070
招标代理：广东粤能工程管理有限公司
联系人：邓工 联系电话：020-38730932
招标监督机构：广州开发区行政审批局/广州开发区建设工程招投标管理办公室：
投诉电话：020-82118659
三、建设地点：广州国际生物岛寰宇一路以南、星际四路以东的AH0915008-2地块
四、项目概况：本项目位于广州国际生物岛寰宇一路以南、星际四路以东的AH0915008-2地块。用地面积31228平方米（其中工业用地占70%，约21859.6平方米，商业用地占30%，约9368.4平方米）。
招标规模：设计总建筑面积约为106675平方米，其中地上建筑面积约56675平方米，地下建筑面积约50000平方米。本项目共设计三幢主体建筑，包含自编1号楼（总部中心、创新药及医疗器械研发平台）建筑层数15层，高度70.5米，建筑面积约为28420平方米，属工业用地性质；自编2号楼（国际医药合作交流中心），建筑层数5层，高度22.5米，建筑面积9525平方米，属工业用地性质；自编3号楼（科技孵化器及双创基地、员工食堂），建筑层数12层，高度57米，建筑面积18730平方米，属商业用地性质。
五、标段划分及各标段招标内容、规模：
1、项目编号：JG2018- 1988
2、标段划分：本工程只设1个标段。
3、招标内容：负责本项目设计（含勘察）与施工工作。
3.1勘察部分
负责本项目规划用地红线范围内，包括以下内容：现场详勘工作、水文地质勘察及必要时的施工勘察工作。
3.2设计部分
本项目全过程设计，并采用建筑信息模型（BIM）技术，包括但不限于：负责项目的综合管线设计和规划报批、控规调整工作(如需调整控规时)、方案设计、初步设计、编制工程概算、施工图设计、施工图预算、现场技术指导、服务与监督。范围主要包括：
（1）负责规划用地红线范围内所有建筑工程、结构工程、研发实验室的工艺流程和设备布局、空调通风工程、强弱电工程、给排水工程、消防工程、电梯工程、网络智能化工程、道路、园林绿化工程、燃气工程、环保工程设施等工程专业设计；
（2）协助招标人办理工程前期的报建、报批工作（包括容积率增加），节能评估、环境影响评价、人防审批、修建性详细规则审查、单体报建、施工图审查等各专项报批报建和验收工作；
（3）负责项目涉及的临时围墙、大门及门岗、临时建筑、临时道路、临时用水用电、临时通迅、临时网络、临时排水工程等所有临时设施的设计工作；
（4）设计单位除应按设计合同规定的时间和要求向业主提交设计成果文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按业主要求准备汇报材料（最终以签订设计合同内容为准）。
3.3施工部分
（1）负责本项目规划用地红线范围内的施工工作（包括不限于以下工作：土建工程[基础土方挖运及回填、地基基础工程、主体结构工程、二次结构及砌筑工程、外墙饰面工程、屋面工程、防火门工程、防水工程、装修工程、室外工程等]；机电安装工程[含给排水、电气、消防、空调、智能化、柴油发电机组及环保工程、供电供水、冷水等]；
（2）负责结算的编制工作；
（3）作为联合体主办方负责项目勘察、设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作，施工总承包管理和配合服务，包括为完成本项目的所有工程（含发包人后续另外发包的工程及检测服务）实施直至竣工验收所需的总承包管理和配合移交场地、提供检测条件及辅助设施、相关资料等服务；
（4）配合甲方办理工程开工及验收所需的各项手续，包括但不限于配合业主办理施工许可证(或临时施工许可)、报建手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、水电气等专业报建报装、分项分部工程验收、环保验收、消防验收、节能备案等工作，并承担办理上述手续施工方的费用；
（5）负责红线内场附着物清理和绿化树木迁移等；负责施工期间至移交前的场地管理、保安、保洁及绿化养护等管理工作；负责设置卫生垃圾池和建筑垃圾外运工作；负责设置施工污水收集过滤系统，保证污水排放不得影响周边环境；配合发包人做好各项迎检工作，对场地进行清扫和布置。
（6）项目红线范围内的场地围蔽水平提升施工及至本合同项下全部工程移交前的保修维护工作（该部分费用包含在投标报价中）；负责本工程项目给排水、电、道路及出入口开设、燃气、通讯、网络等与现有市政基础设施的接驳；
（7）负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括且不限于：街道居委、公安派出所、交通部门、质安监、建管、城管、公园管理等。
（8）组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作（包括但不限于竣工图绘制），具体施工范围详见招标文件。在本工程范围内工程资料正式移交给发包人及相关建设主管部门之前所产生的一切费用均包括在承包人合同价款中
。最终以招标文件、设计图纸、工程量清单内容及合同为准。
（9）本项目工程施工全过程采用建筑信息模型（BIM）技术。
4、招标控制价为：人民币78000万元。其中勘察费为200万元，设计费为1800万元，施工工程为 76000 万元。
六、资金来源：企业自筹资金
七、公告发布、投标报名、接受投标文件及开标时间：
1、公告发布日期（含本日）：2018年4月5日至2018年5月8日10时00分
注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。备标时间自招标公告发布之日起第二天开始计算。本项目截标的同时进行开标，其中投标文件施工部分和设计部分（暗标除外）同时开启。
2、递交投标文件和投标报名开始时间：2018年5月8日09时00分；
递交投标文件和投标报名截止时间：2018年5月8日10时00分。
3、开标时间：2018年5月8日11 时00分。
4、投标报名、接收投标文件、开标地点：广州公共资源交易中心黄埔区交易部（广州市黄埔区水西路32号四楼（汇丽国际D栋写字楼四楼））指定开标室，可在广州公共资源交易中心网站进行查询。
5、递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。
八、招标文件获取及办理投标登记手续：
1、招标文件获取：招标公告网上发布时，同时发布招标文件等相关资料。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在招标公告中明确说明。
（注：投标人自行从网上下载相关资料，确认投标后，在办理投标登记手续时需缴纳招标文件工本费：每份500元，由招标代理机构开具凭证，售后不退）
2、投标人应在递交投标文件和投标报名截止时间前，凭以下资料到广州公共资源交易中心黄埔区交易部办理投标报名登记手续并同时递交投标文件，具体资料如下：①法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人办理手续时提供）、本人身份证原件；②《广州建设工程投标报名申请表》原件一式两份（联合体投标的, 需填写联合体各方的企业名称和企业编号，并由联合体主办方加盖单位公章及法定代表人印鉴）；上述①至②资料需按照要求盖单位公章及法定代表人印章。
3、投标担保、投标报名费：
（1）投标担保：30万元，投标担保须在开标前完成缴纳，由主体单位基本户转出。
（2）若出现以下情况，招标人将拒绝接收投标文件：如未按第八条第2点要求递交资料的；《广州建设工程投标报名申请表》填写的拟报名的人员信息不能被使用而造成投标信息无法录入广州公共资源交易中心交易服务系统的或与广州公共资源交易中心交易服务系统登记信息不一致的，视为未成功办理投标报名登记手续。
九、投标人合格条件：
1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。
2、投标人（联合体成员各方）均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。
3、投标人（联合体成员各方）持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书。
4、投标人（或联合体主办方）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
5、投标人同时具有承接本工程所需的5.1、5.2、5.3资质：
5.1工程勘察资质：工程勘察综合甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质；
5.2工程设计资质：工程设计综合甲级，或建筑行业设计甲级资质，或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质，或建筑事务所资质；（如中标人不具备相关专业设计资质，应当自行完成主体设计业务，并在保证整个建筑工程项目完整性的前提下，经发包方同意，将其他部分专业设计业务依法分包给具有相应资质的分包方。）
5.3工程施工资质：建筑工程施工总承包贰级或以上资质。
6、主要负责人资格要求：
6.1投标人拟承担本工程项目负责人（兼施工负责人，下同）为：具备建筑工程专业一级注册建造师，且在投标人（或联合体主办方）单位注册；
6.2投标人拟承担本工程设计负责人为：一级注册建筑师，且在投标人（或联合体设计方）单位注册；
6.3投标人拟承担本工程勘察负责人为：具备工程勘察（含相近专业）高级或以上职称或注册岩土工程师，且为投标人（或联合体勘察方）单位人员，如为注册岩土工程师需在投标人（或联合体勘察方）单位注册。
注：（1）建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师包括延续注册成功的注册临时建造师。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人。
7、项目负责人持有在有效期内的安全培训考核合格证（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。
8、投标人（或联合体主办方）专职安全员须具有在有效期内安全生产考核合格证（C证），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。项目负责人和安全员不为同一人。
9、投标人（或联合体主办方）自 2014
年 1 月 1 日至今完成过质量合格的类似工程业绩（类似工程是指中标金额大于或等于15000万元的房屋建筑工程。完成时间以竣工验收时间为准）。需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、施工合同、竣工验收报告或工程竣工备案表或建设工程质量监督部门出具的工程竣工合格验收的证明。如以上资料不能证明业绩规模的技术指标（指面积、高度、跨度、管径等）的，须另提供可证明业绩技术指标的其他资料。
注：①业绩取自广州市房建和市政企业库。
②中标金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同（不含补充合同）为准。库内业绩上传件不符合上述要求的或登记的工程资质内容与施工合同等业绩证明资料不相符的，该项业绩不予认定。
③业绩证明材料均需提供在广州市房建和市政企业库内相关上传件的打印页和网上信息页，不提供的不评审。当提交的上传件打印页与库内上传件不一致时，以递交投标文件截止时库内上传件为准；当网上信息页与库内上传件不一致时，以递交投标文件截止时库内上传件为准。评标委员会对该部分资料的审查将以递交投标文件截止时在广州市房建和市政企业库内上传件为依据。
④业绩等级的认定参照建市【2014】159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围执行。
10、投标人已按招标公告附件一的内容签署盖章的《投标申请人声明》（投标人如组成联合体，承接工程施工任务的单位、承接工程设计任务的单位、承接工程勘察任务的单位分别按格式提供）。
11、关于联合体投标：
11.1允许联合体投标，但只接受最多由三家单位（即一家勘察单位、一家设计单位、一家施工单位）组成的联合体，且应以承接工程施工任务的单位为主办方，并签定联合体工作协议。联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。
注：（1）参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与其联合体的投标将被拒绝。
（2）投标人拟任本工程项目负责人、设计负责人、勘察负责人必须是联合体中对应分工成员的正式员工；以上3项人员不得重复兼任，且必须为投标人正式员工。
（3）联合体的资格条件按联合体任务分工进行评审（其中施工资质、安全生产许可证、专职安全员、项目负责人、类似工程业绩以承接施工任务的主办方为准；工程设计资质及设计负责人以承接设计任务的成员单位为准；工程勘察资质及勘察负责人以承接勘察任务的成员单位为准）。
12、资格审查前，投标人（含联合体各方）须在广州市房建和市政企业库建立企业诚信档案及拟担任本工程项目负责人须是投标人（或联合体主办方）诚信档案中的在册人员。
13、本工程不接受被列入我区不良记录(处罚有效期内)的单位或个人（指项目负责人）投标，不良记录具体名单以资格审查时广州开发区建设局网站（网址：http://www.hp.gov.cn/hp/jzhdblxwjl/list.shtml）“不良记录”栏目公布名单为准。（若资格审查时网名网址有变化，以最新网名网址为准）。
14、投标人（含联合体各方）未出现以下情形：与其它投标人（含联合体各方）的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标申请人声明》内容进行评审）。
注：未在招标公告第九条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。
十、正式投标人的确定方式：
本项目采用资格后审，由评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。满足资格审查合格条件的投标人不足3名或经评审通过设计部分（或施工部分）有效性审查的投标人少于3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。本项目为非电子评标，投标人需按招标文件要求提交纸质文件及电子光盘。
十一、招标人因两次或多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，应按《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》（省第十届人大常委会第二次会议通过2003.4.2）的第四十条规定执行。
十二、投标申请人须按要求在开标时提交由公司、企业住所地所属检察院或广州市黄埔区人民检察院（对有关单位或个人申请涉及外国国籍人士的个人行贿犯罪档案查询则由广东省人民检察院受理查询）于该项目招标期间(自招标公告发布之日起到递交投标文件截止期）出具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》，证明投标人（包括勘察单位、设计单位和施工单位）及其法定代表人、项目负责人（项目负责人、设计负责人和勘察负责人）近10年内（单位营业期限不满10年即按单位营业执照的成立日期起查询）无行贿犯罪记录。
十三、资格审查结果及中标结果将在广州公共资源交易中心网站公示，公开接受投标人的监督。
十四、费用。
1、勘察部分的投标报价不得高于勘察部分招标控制价。结算方式按照合同约定执行。
3、设计部分的投标报价不得高于设计部分招标控制价。结算方式按照合同约定执行。
4、施工工程费用的投标报价不得高于施工工程部分招标控制价。结算方式按照合同约定执行。施工工程费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报下浮率，下浮后的投标报价不得高于施工工程费投标最高限价。
5、本工程实行全过程限额设计施工，限额投资。工程变更需经过建设单位审定后方可实施。
6、本项目设方案补偿，补偿方式见招标文件。
十五、工期
1、勘察工期：合同签订后，承包人收到发包人发出具备进场条件的通知起计30日内提交勘察成果文件。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的2%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的10%。
2、设计工期：中标人应在设计合同签订后15日内完成方案修改、方案专家评审后20日内完成方初步设计（含工程概算），初步设计评审批准后30日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后10工作日内完成补充、修改并送施工图审查单位。
3、施工工期： 535日历天。暂定由2018年7月3日开工至2019年12月20日竣工，从招标人发出的进场通知书之日起计。
十六、其他事项
1、前期服务机构：广东省建筑设计研究院。
2、投标时是否需要提交设计模型：否。
3、参加投标之前，投标人应查询企业诚信档案、拟报项目负责人的使用状态，以免出现企业诚信档案以及拟报项目负责人不能被使用的问题。上述情况有可能导致投标信息无法录入广州公共资源交易中心交易服务系统。如出现上述情况，投标人有可能失去投标机会，因其可能所引起的一切后果由投标人自行承担。
十七、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，向招标人书面提出。异议受理部门：广州白云山医药集团股份有限公司；异议受理电话：020-66284070；地址：广州市荔湾区沙面北街45号
十八、本公告在广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、广东省招标招标监管网（http://www.gdzbtb.gov.cn/）发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
二十、其他：
1、招标人须将招标文件（招标公告）报招投标监管机构备案后，方可发布。
2、投标人须保证其提供的资格审查资料及投标资料的真实性，招标人有权在招标的任何阶段进行调查和核实，一旦发现虚假，将上报建设管理部门及相关部门严肃查处。
3、本项目禁止转包或违法分包，否则，招标人有权取消其中标资格或单方面解除合同。上述要求，见《投标申请人声明》格式。
招 标 人：广州白云山医药集团股份有限公司
招标代理机构：广东粤能工程管理有限公司
日 期：2018年4月5日
投标申请人声明
广州开发区建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：
本公司就参加 投标工作，作出郑重声明：
一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。中标后同意公示投标文件中所提供的人员情况、业绩、奖项等资料。
二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。
三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录，本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。
四、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。
五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。
六、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。
七、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；按照广州市住房和城乡建设委员会的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。
八、本公司如投标时选用绿色生产达标企业生产的混凝土，中标后将使用绿色生产达标企业生产的混凝土，若不遵守承诺，自愿按不履行合同约定处理。
九、我单位承诺不存在下列情形：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的
十、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括： 。（注：本条由投标申请人如实填写，如有，应列出联合体各方全部相关单位的名称；如无，则填写“无”。）
本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。
特此声明
声明企业：
年 月 日
（注：此格式为承接工程施工任务的单位格式）
投标申请人声明
广州开发区建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：
本公司就参加 投标工作，作出郑重声明：
一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。
二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。
三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录，本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。
四、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。
五、本公司承诺，中标后不转包或违法分包。
六、我单位承诺不存在下列情形：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的
七、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括： 。（注：本条由投标申请人如实填写，如有，应列出联合体各方全部相关单位的名称；如无，则填写“无”。）
本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。
特此声明
声明企业：
年 月 日
（注：此格式为承接工程设计任务的单位和承接工程勘察任务的单位格式）
附件二：
联合体协议
（施工方单位名称、设计方单位名称、勘察方单位名称）自愿组成联合体，共同参加
（项目名称） 投标。我方授权委托本协议牵头人代表联合体各成员参加投标、签署投标资料、提交投标文件。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、 （施工方单位名称）为联合体主办方。
2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担相应责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
① （施工方单位名称）：作为联合体的主办方除负责本工程的施工外，还应负责设计施工总承包管理的职责。联合体其他相关方违约时，主办方应承担连带责任，具体按合同要求。
② （设计方单位名称）：主要负责本工程的设计、设计优化等工作，具体按合同要求。
③ （勘察方单位名称）：主要负责本工程的勘察、勘察优化等工作，具体按合同要求。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议同时作为法人证明书及法人授权委托书，共同委托联合体主办方的员工为本项目的委托代理人。
牵头人名称：
（盖单位章）
法定代表人： （签字或盖章）
成员名称（设计方）：
（盖单位章）
法定代表人： （签字或盖章）
成员名称（勘察方）： （盖单位章）
法定代表人： （签字或盖章）
年 月 日
