桂林东站冷链物流园集散区及相关配套工程
工程总承包重新招标公告
项目编号：181502（重）
1. 招标条件
桂林东站果疏冷链物流园果疏集散区及相关配套工程工程总承包（项目编号：181502）招标于2018年6月5日至6月9日在中国采购与招标网、铁路建设工程网、广西公共资源交易中心等网站上发布招标公告。至2018年6月9日报名截止时间，该项目报名人数不足三家，不满足招标条件，根据招投标管理的有关规定，现予以第二次公告。
本招标项目 桂林东站冷链物流园集散区及相关配套工程 已由中国铁路南宁局集团有限公司计划统计处以《南宁局集团公司2018年专项资金计划》（宁铁计专〔2018〕1号）批准建设，项目业主为 柳州宁铁物资工业总公司 ，建设资金来自自筹，项目出资比例为 100% ，招标人为 柳州宁铁物资工业总公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
1、项目概况：
本项目为桂林东站冷链物流园集散区及相关配套工程，位于桂林市桂磨一级路旁，处于桂林国家高新区桂磨走廊的中心地带，规划用地面积约120亩，其中新建集散区及相关配套工程，规划用地面积约120亩，其中新建1-5#栋装卸仓储大棚,门式刚架结构（无围护、无分仓隔墙），层高8米，建筑耐火等级为二级，火灾危险性为戊类，建筑占地面积33356平方米，设计使用年限25年以上；新建8#管理房，框架结构3层，层高3.6米，建筑耐火等级为二级；新建配套用房,框架结构1层，层高3.6米，建筑耐火等级为二级；新建停车场1座，面积11160平方米，回车场1座，面积5780平方米，30米宽园区主道路1条（载重50吨），面积13750平方米，大门及门卫室2处，以及园区相关外水外电等工程。
2.2 招标范围：
本次招标范围是桂林东冷链物流园集散区及相关配套工程项目建设红线范围内的地质勘探、设计、施工直至竣工验收合格及整体移交的全部过程及内容。设计必须符合节能环保、结构安全要求以及满足项目全部使用功能要求且经过发包人同意，施工审图完成后由承包人编制施工图预算并报发包人委托第三方工程造价咨询单位审核，南宁局集团公司概预算审批中心审批；设计内容包括基坑支护、地基处理、建筑、结构、装修、消防、给排水、电气（含机电照明、高低压）、弱电、总平面管线综合专项设计等；施工（含临时设施及设计范围内所涉及的工程内容）直至竣工验收合格及整体移交，工程保修期内的缺陷修复（本项目工程总承包工程量清单要求的全部内容），包括永久建筑及建筑附属工程。
2.3合同估算价：3520.74万元 [其中：勘察设计费为 / 万元，建安工程费为 / 万元，总承包风险费 / 万元]。合同估算价即项目投资控制价，工程总承包单位要在项目投资控制价范围内完成本次招标项目的勘探、设计与施工全部内容，并满足招标项目全部使用功能和各项安全性能要求，工程价款按广西区现行计价规则及有关规定结算并经第三方工程造价咨询单位审价，南宁局集团公司概预算审批中心审批，审批价做为合同结算工程承包价款的计价基础。本次招标项目工程承包价款结算总额要在项目投资控制价以内，如超出，超出部分则视为工程承包方再次让利。
2.4 计划工期：本项目总工期（指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期，包括设计工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等为 7 个月 210 天（日历天）。项目建设工期预计从 2018 年 7 月至 2019 年 1 月（其中设计工期1个月，施工工期6个月）。
2.5标段划分：本项目划分为一个标段。
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人必须具备以下资质和业绩条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力。其中，投标人拟派项目经理须具有 壹级 注册建造师或 贰级 注册建筑师或 贰级 注册结构师执业资格（如拟派项目经理为注册建造师执业资格的还须具有有效的安全生产考核合格证书（B类），且未在其他在建工程项目任职）；拟派设计负责人须具有 贰级 注册建筑师执业资格或 贰级 注册结构师执业资格，并具有 中级 及以上职称；拟派施工负责人须具建筑工程专业 贰级 注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B类），且未在其他在建工程项目任职。
3.1.1在中华人民共和国境内合法注册的独立法人施工企业。
3.1.2投标人必须具有认证机构认证的有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，具有有效的安全生产许可证。
3.1.3资质要求：本次招标要求投标人同时具备 建筑行业建筑工程 设计 丙 级或 工程设计综合丙 级资质（须满足建筑行业建筑工程设计丙级资质对应的人员配置要求）和 建筑工程施工总承包贰级 及以上资质（具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力）。
3.1.4业绩要求：近5年内投标人应具备类似项目的施工业绩、设计业绩及临近铁路既有线工程施工业绩。
3.2主要负责人员要求：
3.2.1项目经理：
施工企业为牵头人时：具有 房屋建筑工程 专业 壹级 注册建造师执业资格， 中级 及以上职称，5 年以上铁路大中型或类似项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书（B类），具有 3 年以上营业线施工管理经验， 3 年以上项目经理工作经验，良好的职业道德，没有在招标公告有效期内具有公示的较大及以上不良行为记录。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。
设计企业为牵头人时：具有 贰级 注册建筑师或 贰级 注册结构师执业资格，并具有 中级 及以上职称，3年以上铁路大中型或类似项目设计经验，主管项目设计工作 3 年以上，良好的职业道德，没有在招标公告有效期内具有公示的较大及以上不良行为记录。
3.2.2设计负责人：具有 贰级 注册建筑师或 贰级 注册结构师执业资格，并具有 中级 及以上职称。
3.2.3施工负责人：具有建筑工程专业的 贰级 注册建造师执业资格和 中级 及以上职称，具备有效安全生产考核合格证书（B类）。
3.2.4总工程师： 中级 职称及以上 ，从事铁路大中型或类似项目管理工作至少 5 年，主管项目技术工作 3 年以上。
3.2.5安全负责人：具备有效的专职安全员安全生产考核合格证书（C类）。
3.2.6具有良好的社会信誉，最近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。
3.2.7投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理、设计负责人自递交投标申请文件之日起前1年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。
3.3 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
3.3.1本项目接受联合体投标。联合体成员可由设计单位和施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。
3.3.2联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
3.3.3组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。
3.3.4联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。
3.3.5联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。
3.4各投标人均可就此标段提出投标申请。
4.招标文件的获取
4.1本项目招标文件网上免费下载。2018年6月11日至2018年6月15日，潜在投标人可以登陆广西壮族自治区公共资源交易中心网站（网址：http://www.gxzbtb.cn），按网站规定的流程下载招标文件。
4.2 本项目 有 图纸或其他技术资料。
项目的 图纸、技术资料 等按以下第4.2.1 种方式获取：
4.2.1登陆广西壮族自治区公共资源交易中心网站免费下载（网址：http://www.gxzbtb.cn），操作流程与下载招标文件相同。
4.2.2 由交易中心负责统一现场发售。
图纸或其他资料费金额：图纸费￥ 0 元（图纸押金￥ 0 元，在退还图纸时退还），其他资料费￥ 0元。（开具发票事宜请联系招标代理机构）。
图纸费（图纸押金）或其他资料费支付：报名人持本人身份证及银联卡到广西壮族自治区交易中心刷卡支付。
4.3网上投标报名和下载招标文件时间：潜在投标人请于2018年6月11日上午9时00分至2018年6月15日下午16时30分，凭投标人注册账号登录广西壮族自治区公共资源交易中心网站，进入报名系统进行投标报名和下载招标文件。
5. 投标文件的递交
投标文件递交的截止时间和地点：2018年7月12日10时00分在广西壮族自治区政务服务中心4楼广西壮族自治区公共资源交易中心（南宁市青秀区怡宾路6号）公开开标（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。投标人递交投标文件时须随附加盖公章的报名回执单复印件。
6. 质疑与投诉
本投标报名后，投标人若对本项目招标文件或招标过程有质疑或投诉的，请以单位实名并加盖单位公章的材料以书面形式提出，并附报名回执单复印件。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、广西公共资源交易中心网站（www.gxzbtb.cn）、铁路建设工程网（www.rebcenter.com）上发布。本公告的修改、补充，在广西公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广西公共资源交易中心网站发布的文本为准。
8. 招标人基本信息
招标人：柳州宁铁物资工业总公司 联系人：梁旗辉
电话：0772-3924268 传真：0772-3924268
地址：柳州市和平路2号 电子邮件：wzgsjjb@163.com
开户银行：工行河西支行 开户名称：柳州宁铁物资工业总公司
开户账号：2105 4090 0930 0016 828-236（投标保证金交到以下账户：中国农业银行:200173010400147820000000365、账号名称：广西壮族自治区公共资源交易中心、开户行:农行万象支行）
9.交易服务单位
交易服务单位：广西壮族自治区公共资源交易中心
报名支付确认电话（确认时间统一为下午13:30-16:30）：0771-2610593
技术支持（下载故障）：0771-5538636（9:00-12:00,13:30-16:30）
10.监督部门及联系电话
中国铁路南宁局集团有限公司工程招标投标管理办公室：0771-2722797（8:00-12:00,14:30-18:00）
招标人：柳州宁铁物资工业总公司
2018年6月11日
